华油公司（内江兴能能源发展有限公司）威204中心站至内江白马电厂输气管道工程施工总承包 招标公告
1．招标条件
本招标项目华油公司（内江兴能能源发展有限公司）威204中心站至内江白马电厂输气管道工程施工总承包己由中国石油西南油气田分公司批准建设，项目业主为内江兴能能源发展有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为内江兴能能源发展有限公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点
四川省内江市。
2.2建设规模及主要建设内容
为加快推进管道天然气在内江市的综合利用，促进内江市经济社会发展，内江市政府和西南油气田分公司多次就白马电厂燃气发电项目、内自新区及物流港开发区等天然气市场的供气保障进行会谈协商，并于 2021 年 09 月底正式签署了《全面推动页岩气资源就地转化利用战略合作协议书》。
由内江兴能能源发展有限公司负责实施威 204 中心站至内江白马电厂输气管道工程。
本项目名称为威204中心站至内江白马输气管道工程，本工程共分为3个标段：
（1）一标段起于白马分输阀室后端围墙2米处，止于白马电厂调压站围墙外。主要工作量为：拟新建线路长10.99km，采用d508×(8、10)l415m psl2管道。机械顶管穿越高速公路1处，新建输气站场白马末站1座。
（2）二标段起于乌龙河穿越点，止于白马分输阀室后端围墙2米处（本标段不包含乌龙河穿越）。主要工作量为：拟新建线路长13.95km，采用d508×(8、10)l415m psl2管道。机械顶管穿越高速公路1处，开挖穿越水库排水渠1处，新建阀室2座。
（3）三标段起于威 204 中心站，止于乌龙河穿越点（本标段包含乌龙河穿越）。主要工作量为：拟新建线路长12.56km，采用d508×(8、10)l415mpsl2管道。定向钻穿越乌龙河1处。扩建威 204 中心站站场一座。
最终工作量、桩号以0版施工图文件为准。
本项目名称为威204中心站至内江白马输气管道工程，本工程共分为3个标段：
（ 1 ）一 标段起于白马分输阀室后端围墙2米处，止于白马电厂调压站围墙外 。主要工作量为：拟新建 线路长10.99km，采用d508 × (8、10)l415m psl2管道 。 机械顶管穿越高速公路1处，新建 输气站场 白马末站1座。
（ 2） 二标段起于乌龙河穿越点，止于白马分输阀室后端围墙2米处（本标段不包含乌龙河穿越） 。主要工作量为：拟新建 线路长13.95km，采用d508 × (8、10)l415m psl2管道 。 机械顶管穿越高速公路1处，开挖穿越水库排水渠1处，新建阀室2座。
（ 3）三 标段起于威 204 中心站，止于乌龙河穿越点（本标段包含乌龙河穿越） 。主要工作量为：拟新建 线路长12.56km，采用d508 × (8、10)l415mpsl2管道 。 定向钻穿越 乌龙 河1处。扩建威 204 中心站站场一座。
最终工作量、桩号以0版施工图文件为准 。
*本招标方案所有要求，如无特殊要求，均适用于各个标段。 投标人兼投不兼中，对于投多标段的，资格条件及采分项中对于人员、业绩和设备的要求允许重复。
项目估算金额： 6215 万元（一标段为 2360 万元、二标段为 2030 万元、三标段为 1825 万元）。
2.3计划工期
以监理下达开工令之日起5个月。
2.4标段划分及各标段具体内容
本次招标共 3 个标段，具体要求： 投标人可同时投递 多 个标段，但仅能 依标段顺序 中标1个标段 。
2.5招标范围
本项目名称为威204中心站至内江白马输气管道工程。本工程共分为3个标段：一标段起于白马分输阀室后端围墙2米处，止于白马电厂调压站围墙外。主要工作量为：拟新建线路长10.99km，采用d508×(8、10)l415m psl2管道。机械顶管穿越高速公路1处，新建输气站场白马末站1座。二标段起于乌龙河穿越点，止于白马分输阀室后端围墙2米处（本标段不包含乌龙河穿越）。主要工作量为：拟新建线路长13.95km，采用d508×(8、10)l415m psl2管道。机械顶管穿越高速公路1处，开挖穿越水库排水渠1处，新建阀室2座。三标段起于威 204 中心站，止于乌龙河穿越点（本标段包含乌龙河穿越）。主要工作量为：拟新建线路长12.56km，采用d508×(8、10)l415mpsl2管道。定向钻穿越乌龙河1处。扩建威 204 中心站站场一座。最终工作量、桩号以0版施工图文件为准。
（1）线路管道安装及土建工程：①管道扫线测量、管沟开挖（包含通信光缆部分）、管道布管组焊（含冷弯管制作）、补口补伤、电火花检测、吹扫、试压干燥、回填、水工保护、标识桩牌、地貌恢复以及附属设施工作量、线路附属；②河流、公路穿跨越工程中涉及开挖、回填、顶管、定向钻等穿越土建及安装工作量；③施工便道及便桥、预制/堆管场等相关措施工作量；④阴极保护、线路阴极保护配套⑤管材和弯管转运；⑥配套的运管道路施工。⑦配合其他相关专业工作内容。
（2）站场阀室安装及土建工程：①站场总图、基础结构、房建等土建工作量。②站场阀室工艺安装、吹扫、试压干燥、刷漆、防腐、电气仪表等安装工作量（不含外电、站控）。③施工期用水用电、预制场、甲乙供物资堆放场地相关措施工程量。④消防、给排水、安防、通信、热工和暖通等工作量。⑤配合其他相关专业工作内容。
（3）建设方委托其他工作：①负责省道、县道、河流、地下管道、光、电缆、排水沟、暗渠等穿越手续办理。②负责地方协调工作。③负责乙供料采购（包含甲供料以外的所有材料及辅材），以及甲供料领用、运输、卸车、保管、二次转运和甲供料余料回收退库。④按照招标人及上级单位要求开展视频监控等数字化管理及交付工作。⑤工程所涉及的验收配合、投产保驾、工程保修，以及工程项目相应的竣工资料编制、归档、结算、审计等工作。⑥本项工作内容中除第③项，其余内容均已已综合包含在工程费用中，不再另行计算。
（4）工程不包括：站场外电力安装工程、无损检测、pcm检测、预制防腐管道至工地堆管场长途运输、水土保持设施补偿、供水供电接口费、代赔代偿以及甲供材料清单包括的物资设备采购内容。
投标人对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体以合同内容为准。
2.6最高投标限价：
本工程最高投标限价为西南油气田分公司造价管理部门审定的结算金额。本工程以结算审定费用下浮系数方式报价。按照西南油气田分公司造价管理部门的相关规定，依据设计规范及定额适用范围选用配套的计价标准。定额执行要求如下：
（1）采用油气田地面建设相关设计规范进行设计的分部工程项目，应优先使用《石油建设安装工程预算定额（2022版）》（除税）（不足的可按《石油建设安装工程概算指标（2022）》基价下浮5%计算）及配套取费文件进行结算，上述定额缺项部分依次使用《四川省建设工程工程量清单计价定额（2020）》及配套取费文件、其它行业定额及配套取费文件进行结算。
（2）站场内、厂区内等围墙范围内土建工程优先执行建筑工程册计价定额。
（3）建设过程中的信息化管理相关费用已综合包含在工程费用中，不再另行计算。
（4）人工、材料价格：采用工程所在省（直辖市）发布的专业计价定额的人工费根据单项工程开工月份及工程所在地对应造价站发布的人工费调增的批复为准；地材价格根据单项工程开工月份及工程所在地对应省（直辖市）造价信息价格计算（若省（直辖市）造价信息没有的也可参照工程所在地造价站发布的信息价）；乙供材料无参考信息价时，履行认质认价程序；其他行业定额人工费、材料费以行业定额相关要求为准。
（5）不可竞争费用：采用地方定额，安全文明施工费按工程所在省（直辖市）相关文件执行，未进行有效安全文明施工现场评价打分且未出现一般及以上生产安全事故的，结算时只计取安全文明施工费基本费率。规费按工程所在省（直辖市）相关文件执行；采用石油定额，安全文明施工费以《石油建设安装工程预算定额（2022版）》、《石油建设安装工程费用定额（2022版）》等文件执行。
（6）不可竞争费用（安全文明施工费、规费）、通过认质认价程序的未计价材料、与第三方签订的协议（需甲方确认）不参与下浮，其余均按投标下浮率整体下浮（如执行项目施工当期当地《工程造价信息》的设备材料也应纳入投标下浮费率整体下浮）。
（7）计日工与窝工计价说明：①采用《石油建设安装工程预算定额》，石油安装计日工单价核定为297元/工日、窝工人工单价核定为252元/工日；石油安装配合用工、管沟土石方计日工人工单价核定为223元/工日、窝工人工单价核定为189元/工日。石油安装计日工机械台班单价执行《石油建设安装工程施工机械台班费用定额（2022版）》相应施工机械台班单价；窝工机械台班单价执行《石油建设安装工程施工机械台班费用定额（2022版）》相应施工机械停滞费。以上单价均为综合费用，除税金外不再计取其他费用。②地方定额所用计日工、窝工按工程所在地省（直辖市）发布的相关文件执行。
如遇国家、地方政府及行业政策性调整，以相关政策文件为准。
投标报价下浮率须大于0，否则投标将被否决。
2.7质量要求：达到设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业有关施工及验收规范，工程质量评定结论为合格。
- 投标人资格要求
*1. 投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。应为从事建筑活动的建筑施工企业。
*2.本项目：
r不接受联合体投标。
r允许，允许分包内容及要求：部分非主体、非关键性工作
内容：部分非主体、非关键性工作（专业分包和劳务分包）
要求：投标人须在投标文件中做出书面承诺：投标人依据承包合同，拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键性工作进行专业工程分包或专业作业分包的，应提前取得招标人的书面审批同意后，方可分包，并将分包单位资质、分包合同和hse合同报施工合同发包方备案。分包商须具有满足分包项目性质要求的资质，若分包项目为中国石油天然气集团有限公司管理专业，则分包商须在中国石油工程建设管理平台承包商资源库内选择，通过的资质类别和等级与分包项目资质要求一致，状态正常。专业分包施工负责人（分包项目经理）具有满足分包项目性质要求的注册建造师执业资格。接受分包的单位不得再次分包或转包。具体执行招标人及其上级单位相关管理制度。
对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，施工合同发包方有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；对于拒不改正的，可报请业主有关部门查处，并终止合同。
*3.资质要求：
r 有要求， 资质要求：
①投标人 及分包商 应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常，且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。
② 投标人须具有有效的压力管道安装ga1资质和石油化工总承包 贰 级及以上资质。
③ 投标人须具备有效的安全生产许可证。
投标人须提供以上资质的佐证资料（影印件加盖公章）
* 4人员资格和要求：
r 有人员要求， 人员要求：①提供项目经理、项目技术负责人、安全员的有效身份证和社保管理机构出具的社保情况证明影印件（提供近6个月的社保证明。社保管理机构盖鲜章或为在线查询打印的社保证明加盖网上查询专用章也可），同时社保证明文件必须证明其为投标人单位人员。②焊工应提供有效身份证和劳务合同或用工合同或者劳务意向书影印件，合同或意向书须证明焊工与投标人单位的劳动（务）关系。
本单位能够派遣的管理人员资质和业绩要求如下：
| 序号 | 岗位 | 数量 | 单位 | 人员及资质要求 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 | 一级注册建造师资质证书（专业为机电专业），且具备当期有效的安全生产考核合格证书（b证）；至少具有一项自2021年1月1日起至投标截止日止，在类似完工工程项目担任项目经理的业绩（类似工程指：设计压力4mpa以上，管径dn400及以上，单项施工合同金额在600万元及以上的天然气输送钢质管道工程施工项目）。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 人 | 具有一级建造师及以上资质证书（机电工程专业）或油气储运或地面建设或机电或石油化工或石油建设等相关专业中级及以上技术职称，2021年1月1日起至投标截止日止，在类似完工工程项目中担任技术负责人的业绩（类似工程指：设计压力4mpa以上，管径dn400及以上，单项施工合同金额在600万元及以上的天然气输送钢质管道工程施工项目）。 |
| 3 | 专（兼）职安全员 | 2 | 人 | 具备有效的安全生产考核合格 c 证或综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书c3证。 |
| 4 | 钢管焊工 | 8 | 人 | 持有质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证，焊接方法为焊接电弧焊 熔化极气体保护焊（smaw gtaw），金属类别为feⅱ及以上，试件位置6g。其中有至少一名焊工的资格满足焊接方法为熔化极气体保护焊gtaw，金属类别为feⅳ，管径满足d14的焊接作业。 |
项目经理及技术负责人应提供人员业绩证明材料：①施工合同原件的封面、工作量、合同金额及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；③时间以完工交接证书等完工证明材料中的时间为准。④若合同、完工证明材料无法对业绩要求（如管径、压力等级、材质等要求）以及人员职责岗位进行佐证的，还应提供设计文件、项目组成立文件、任命书等其它佐证资料。⑤证明材料中，投标人应对关键内容进行标记。
* 5. 机具设备要求：
r 无要求。
* 6.业绩要求:
r 近年 （2021年1月1日至投标截止时间）（r已完成）不少于2个类似项目。类似项目:设计压力4mpa以上、管径dn400及以上、单项施工合同金额在600万元及以上的天然气输送钢质管道施工项目业绩至少2项，业绩证明材料应提供：①施工合同原件的封面、工作量、合同金额及签章页的扫描件；②完工交接证书或竣工验收报告等完工证明材料；③时间以完工交接证书等完工证明材料中的时间为准。④若合同、完工证明材料无法对业绩要求（如管径、压力等级、材质等要求）进行佐证的，还应提供设计文件等其它佐证资料。⑤证明材料中，投标人应对关键内容进行标记。
*7.财务要求：
7.1 r 要求， 投标人为资不抵债的，投标将被否决。
r 需提供经审计的财务证明资料： 投标人需提供投标截止之日前近两年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*8.信誉要求
*8.1 投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
*8.2 投标人 2023年 至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
*8.3 投标人在开标当日不得存在以下情形：
（1）投标人被国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入严重失信主体名单。
（3）开标当日被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格。
（4）投标人、拟委任的项目经理被全国建筑市场监管公共服务平台网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或虽然被全国建筑市场监管公共服务平台网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。
*8.4 投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上8.1-8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺，8.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标专业机构协助评标委员会将通过信用中国、国家企业信用信息公示系统、全国建筑市场监管公共服务平台和资质、资格强制要求的政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*9.其他要求： 以 下（ 1）-（5） 全部内容，投标人在投标文件中做出书面承诺 ： （1）提交关于依法、依约优先支付农民工工资的书面承诺函,承诺应包含若中标人存在拖欠和克扣农民工工资的情形，招标人有权从应付款中扣减欠付款项并直接用于支付农民工工资。此外，投标人须承诺建立农民工工资保证金制度和专款专用账户，开立农民工工资专用账户。（2）投标人未处于 西南油气田分公司 及其上级单位红牌、黑名单等禁入期。 （ 3 ） 项目施工建设按照《西南油气田公司作业许可管理规定》进行管理， 项目开工前 现场负责人应取得作业申请人资格，施工单位安全监护人员应通过考核取得授权。 （ 4） 投标人须在投标文件中投报工期，满足招标文件对工期的基本要求，否则投标将被否决；同时应书面承诺不得迟于所投报的工期完工。（ 5）投标文件中拟投入配置的人员、机具、设备，在实际履行过程中，不得减少投入、降低配置；人员未经招标人允许不得更换；视频监控设备的上线率应作出承诺。
以上*号条款，如不满足，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2024年05月17日18:00:00至2024年05月24日23:59:59（北京时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。
① 投标登记
登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击报名，网址： http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html 。
（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中投标人用户手册相关章节。）
② 支付标书费
登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址： http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index 。
（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》，咨询电话:4008800114。）
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
4.4潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在我的订单中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用u-key完成投标工作。
① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理u-key。具体办理亚博bbin真人的公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网亚博bbin真人首页： https://www.cnpcbidding.com亚博bbin真人的公告栏目的操作指南中电子招投标平台ukey办理亚博bbin真人的公告及操作手册，即可下载ukey办理亚博bbin真人的公告及操作手册.zip。
② 已办理u-key的投标人应复核u-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的u-key。
5. 投标文件的递交
5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为 2024 年 0 6 月 12 日 08 时 40 分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用投标客户端编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是已确认，并且下方出现撤标按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见操作指南-投标人操作手册。
5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。
5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交投标保证金，每项标段 12 万元。
6．发布公告的媒介
þ本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国石油招标投标网( http://www.cnpcbidding.com )上发布。
注：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、 施工业绩（视情况选择） 、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。（详见投标文件格式中公示信息表）
- yabo亚博88的联系方式
| 招 标 人：内江兴能能源发展有限公司 | 招标机构： 中国石油物资有限公司西南分公司 |
| 地 址： | 地 址： 四川省成都市青羊区小关庙街6号 |
| 邮 编： | 邮 编： 610017 |
| 联 系 人： 孟 先生 | 联 系 人： 贾先生 |
| 电 话： 18581612010 传 真： / | 电 话： 028-68250014 传 真： / |
| 电子邮件： / | 电子邮件： jiatianshi_xn@cnpc.com.cn |
财务咨询：于女士
电 话：028-68250034
网站注册、u-key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：
咨询电话：4008800114
交易平台运营机构： 中油物采信息技术有限公司
能源一号网站邮箱： energyahead@cnpc.com.cn
请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。
中国石油物资有限公司西南分公司
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
202 4 年 05 月 17 日
文章推荐：
2024年城市品位提升数据收集材料培训材料辅导咨询服务项目竞争性谈判公告
更多商机查看，下载保标app
扫码关注小程序，获取商机更容易
